京ICP备2022018928号-30 投诉举报:315 541 185@qq.com
法律角度下的工程款拖欠起诉状怎么写?
一个完整的起诉状应当载明下列事项:
1.当事人的基本情况,原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
2.有具体明确的诉讼请求:在索要工程款纠纷中,诉讼请求一般为请求判令被告支付工程款多少元,请求判令被告支付逾期还款的违约金或利息多少元,诉讼费、保全费由被告承担;
3.起诉所依据的事实与理由。如双方的合同关系,包括订立时间、工程名称、工程地址、工程价款、付款时间、违约责任等内容的约定;双方的合同履行情况,包括已完工工程量,是否竣工验收,应付工程款和实付工程款;催要工程款的情况;
4.证据和证据来源;
5.当事人签名盖章和签署日期。建设工程纠纷案件较为复杂,建议当事人委托专业的律师,由律师根据案件的具体情况制定诉讼方案,更好地维护自身合法权益。
拖欠工程款导致停工可以要求支付停工的费用吗?
按照国家法律规定,有以下几种原因而造成的工程停工,施工方有权向业主提出停工索赔。
1.因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。
2.因为业主资金原因而造成的工程停工,即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。
3.因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。
4.因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。